陕西
几年前，一家建筑公司的负责人老张坐在我对面，手里拿着一沓厚厚的竣工结算资料，眉头紧锁。“陈律师，这个项目我们干了两年多，工程早就验收合格了，甲方也住进去了。但我们报的914万结算，他们只认4000万，还说是我们虚报。现在拖了两年多，一分钱没给，工人工资发不出，材料商的货款也付不了。”
老张的处境在建筑行业并不少见。工程干完了、验收合格了、甲方都住进去了，但结算款却遥遥无期。更让人憋屈的是，甲方一句“结算金额不对”，就可以把钱压着不给。
我是陈春丽律师，在汉中执业多年，目前担任汉中市律师协会民事专业委员会副主任。今天就用老张的真实经历，聊聊建设工程结算争议中的几个关键问题。
这个案子的基本情况是这样的：几年前，老张的公司中标了某房地产公司的室外配套工程，合同价498万元。施工期间，甲方要求变更和增加了大量工程量，老张都按要求做了，也有相关签证记录。工程竣工验收合格后，老张的公司编制了竣工结算书，确定工程造价为914万元，报送甲方。按照合同约定，甲方应在收到结算书后28天内完成审批。如果逾期未提出异议，视为认可。
结果甲方既没有在28天内提出异议，也没有付钱。老张等了两年，期间多次催讨，甲方始终以“金额不对”“还在审核”为由拖延。直到资金链快断了，老张才下定决心起诉。
这个案子的核心争议点有两个。
第一，工程造价的认定。甲方主张914万与498万相差太大，申请司法鉴定。法院委托鉴定机构后，结论工程造价为716万元。虽然比老张报的少了近200万，但仍然是甲方需要支付的大额款项。
第二，合同效力问题。庭审中，甲方提出工程存在“先施工后招标”的情形，主张施工合同无效，从而不应当支付工程款。这个逻辑在法律上站不住脚。《民法典》第七百九十三条明确规定：建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。说白了就是：合同无效，不代表工程款不用付。前提是工程干完了、验收合格了。
法院最终采纳了鉴定结论，判决甲方支付工程款7167578.99元及利息，利息从起诉之日起按同期贷款市场报价利率LPR计算。老张等了两年多，终于拿到了判决。虽然比预期的914万少了近200万，但比起甲方之前一分钱不给的态度，已经是天壤之别。
FAQ&问与答
问：甲方不认可施工方的结算金额，施工方应该怎么办？
协商不成的，起诉到法院并申请司法鉴定是唯一出路。鉴定机构会依据图纸、签证、验收记录等资料重新核定工程造价。鉴定费由申请方预交，最终由败诉方承担。
问：如果工程合同被认定无效，还能拿到工程款吗？
能。根据《民法典》第七百九十三条，建设工程施工合同无效但工程验收合格的，可以参照合同约定折价补偿。前提是工程已经验收合格，并且有完整的施工记录和结算资料来支撑工程造价。
问：施工过程中甲方口头增加了工程量，但没有书面签证，怎么办？
如果完全没有书面证据，主张很难成立。但如果存在微信聊天记录、邮件往来、会议纪要等能证明甲方确实提出了变更要求的证据，仍然可以主张。
一点心得
这个案子的核心启示是：工程款纠纷争的是“干了多少活、值多少钱”，不是“合同有没有效”。合同即使无效，只要你把活干完了、验收合格了，法律就会保护你获得相应的报酬。关键是施工过程中的证据要完整——签证记录、变更指令、验收单、结算书，缺一不可。
老张的案子还有一个细节值得注意：他等了两年才起诉。这两年甲方并没有因为他的等待而改变态度，反而让他多承受了两年资金压力。如果老张在合同约定的审核期限届满后就及时起诉，结果可能会更早到来。
如果你是施工方，正在被甲方拖欠工程款，建议把竣工结算书和全部施工资料整理好，对照合同约定的付款时间计算逾期时间。如果已经超过约定期限，尽快行动——判决不会主动送上门，需要你主动去争取。
我是汉中陈春丽律师，专注建设工程、合同纠纷、人身损害赔偿。如果你在汉中遇到类似的法律问题，欢迎通过评论或留言交流。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
